Processo: 202214304000126

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da OBRA DE ​REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA localizado na Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, conforme condições e especificações descritas no Projeto Básico, anexo I do Edital.

Valor Global Estimado (máximo): R$ 30.943.452,68 (trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Participação: Disputa Geral.

Modalidade: Concorrência.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data da sessão de abertura: 16/05/2022.

Horário: 10:00 (Brasília/DF, UTC -03:00).

Local de realização: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Sala de Reuniões/Videoconferência, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Lei Complementar Estadual nº 117/2015; Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Obtenção do Edital: www.desenvolvimento.go.gov.br

Informações: (62) 3201-5128 ou  comprasgovernamentais.sedi@goias.gov.br

Atenção: O número de telefone indicado no item 8.4 do Edital, para agendamento de visita técnica, está indisponível devido a problema técnico. No entanto, o agendamento poderá ser realizado através dos e-mails lá indicados, e ainda, por meio dos seguintes telefones: (62) 3201-5141 ou (62) 3201-5142.

EDITAL E ANEXOS

Edital da Concorrência nº 01-2022-SEDI

Anexo I – Projeto_Básico

Anexo II – Projeto Executivo e seus elementos constituintes

Anexo III – Minuta do Contrato

Anexo VII – Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução e BDI

Anexo VIII – Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs

*obs: os anexos IV, V, VI, IX e X encontram-se no mesmo documento do edital.

Processo: 202214304000126

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da OBRA DE ​REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA localizado na Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, conforme condições e especificações descritas no Projeto Básico, anexo I do Edital.

Valor Global Estimado (máximo): R$ 30.943.452,68 (trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Participação: Disputa Geral.

Modalidade: Concorrência.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data da sessão de abertura: 16/05/2022.

Horário: 10:00 (Brasília/DF, UTC -03:00).

Local de realização: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Sala de Reuniões/Videoconferência, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Lei Complementar Estadual nº 117/2015; Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Obtenção do Edital: www.desenvolvimento.go.gov.br

Informações: (62) 3201-5128 ou  comprasgovernamentais.sedi@goias.gov.br

Atenção: O número de telefone indicado no item 8.4 do Edital, para agendamento de visita técnica, está indisponível devido a problema técnico. No entanto, o agendamento poderá ser realizado através dos e-mails lá indicados, e ainda, por meio dos seguintes telefones: (62) 3201-5141 ou (62) 3201-5142.

EDITAL E ANEXOS

Edital da Concorrência nº 01-2022-SEDI

Anexo I – Projeto_Básico

Anexo II – Projeto Executivo e seus elementos constituintes

Anexo III – Minuta do Contrato

Anexo VII – Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução e BDI

Anexo VIII – Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs

*obs: os anexos IV, V, VI, IX e X encontram-se no mesmo documento do edital.

Processo: 202214304000126

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da OBRA DE ​REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA localizado na Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, conforme condições e especificações descritas no Projeto Básico, anexo I do Edital.

Valor Global Estimado (máximo): R$ 30.943.452,68 (trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Participação: Disputa Geral.

Modalidade: Concorrência.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data da sessão de abertura: 16/05/2022.

Horário: 10:00 (Brasília/DF, UTC -03:00).

Local de realização: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Sala de Reuniões/Videoconferência, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Lei Complementar Estadual nº 117/2015; Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Obtenção do Edital: www.desenvolvimento.go.gov.br

Informações: (62) 3201-5128 ou  comprasgovernamentais.sedi@goias.gov.br

Atenção: O número de telefone indicado no item 8.4 do Edital, para agendamento de visita técnica, está indisponível devido a problema técnico. No entanto, o agendamento poderá ser realizado através dos e-mails lá indicados, e ainda, por meio dos seguintes telefones: (62) 3201-5141 ou (62) 3201-5142.

EDITAL E ANEXOS

Edital da Concorrência nº 01-2022-SEDI

Anexo I – Projeto_Básico

Anexo II – Projeto Executivo e seus elementos constituintes

Anexo III – Minuta do Contrato

Anexo VII – Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução e BDI

Anexo VIII – Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs

*obs: os anexos IV, V, VI, IX e X encontram-se no mesmo documento do edital.

PMI – PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Processo: 202114304001263

Objeto: Estudos de Viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira, ambiental e jurídico-institucional visando a apontar cenários para a concessão de uso onerosa de imóvel rural público para implantação de usina de geração solar fotovoltaica, localizada na Rodovia GO-236, km 78, partindo de São João d’Aliança, conforme as condições e especificações do edital e seus anexos.

Prazo final para pedidos de manifestação de Interesse: 17 de janeiro de 2022

Fundamento Legal: Leis Federais n. 8.987/1995, n. 9.074/1995 e n. 11.079/2004, Lei Estadual n. 14.910/04 e Decreto Estadual n. 7.365/11.

Forma de entrega dos pedidos de autorização para realização dos estudos:

• Documento impresso protocolado na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), na Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás; ou
• Eletronicamente através do e-mail: pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Informações: (62) 3201-5315 ou pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Portaria Intersecretarial nº 12/2021-SEDI/GOIASPARCERIAS (Comissão Especial de Avaliação)

Publicação da Portaria Intersecretarial nº 12/2021

Edital e Anexos

Edital do Chamamento Público

Extrato do Aviso de Chamamento Público n° 03/2021 – SEDI

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Formulário de Manifestação de Interesse

Anexo III – Formulário de Cessão de Direitos Autorais

Anexo IV – Lista de Legislação Relevante

Anexo V – Declaração do Art. 7º da CF

Anexo VI – Metodologia de Análise das Manifestações de Interesse

Anexo VII – Metodologia de Análise e Avaliação dos Estudos

Anexo VIII – Documentos da Gleba Devoluta e das UCs Estaduais

Anexo IX – Cláusula Compromissória

Informações 

Termo de Autorização

Prorrogação do Termo de Autorização

Autorida: Enel Brasil S.A.

Prazo de Entrega dos Estudos: 60 sessenta dias até dia 09/04/2022

PMI – PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Processo: 202114304001263

Objeto: Estudos de Viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira, ambiental e jurídico-institucional visando a apontar cenários para a concessão de uso onerosa de imóvel rural público para implantação de usina de geração solar fotovoltaica, localizada na Rodovia GO-236, km 78, partindo de São João d’Aliança, conforme as condições e especificações do edital e seus anexos.

Prazo final para pedidos de manifestação de Interesse: 17 de janeiro de 2022

Fundamento Legal: Leis Federais n. 8.987/1995, n. 9.074/1995 e n. 11.079/2004, Lei Estadual n. 14.910/04 e Decreto Estadual n. 7.365/11.

Forma de entrega dos pedidos de autorização para realização dos estudos:

• Documento impresso protocolado na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), na Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás; ou
• Eletronicamente através do e-mail: pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Informações: (62) 3201-5315 ou pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Portaria Intersecretarial nº 12/2021-SEDI/GOIASPARCERIAS (Comissão Especial de Avaliação)

Publicação da Portaria Intersecretarial nº 12/2021

Edital e Anexos

Edital do Chamamento Público

Extrato do Aviso de Chamamento Público n° 03/2021 – SEDI

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Formulário de Manifestação de Interesse

Anexo III – Formulário de Cessão de Direitos Autorais

Anexo IV – Lista de Legislação Relevante

Anexo V – Declaração do Art. 7º da CF

Anexo VI – Metodologia de Análise das Manifestações de Interesse

Anexo VII – Metodologia de Análise e Avaliação dos Estudos

Anexo VIII – Documentos da Gleba Devoluta e das UCs Estaduais

Anexo IX – Cláusula Compromissória

Informações 

Termo de Autorização

Prorrogação do Termo de Autorização

Autorida: Enel Brasil S.A.

Prazo de Entrega dos Estudos: 60 sessenta dias até dia 09/04/2022

PMI – PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Processo: 202114304001263

Objeto: Estudos de Viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira, ambiental e jurídico-institucional visando a apontar cenários para a concessão de uso onerosa de imóvel rural público para implantação de usina de geração solar fotovoltaica, localizada na Rodovia GO-236, km 78, partindo de São João d’Aliança, conforme as condições e especificações do edital e seus anexos.

Prazo final para pedidos de manifestação de Interesse: 17 de janeiro de 2022

Fundamento Legal: Leis Federais n. 8.987/1995, n. 9.074/1995 e n. 11.079/2004, Lei Estadual n. 14.910/04 e Decreto Estadual n. 7.365/11.

Forma de entrega dos pedidos de autorização para realização dos estudos:

• Documento impresso protocolado na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), na Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Ala Oeste, Setor Central, CEP 74.015-908, Goiânia, Goiás; ou
• Eletronicamente através do e-mail: pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Informações: (62) 3201-5315 ou pmiusinasolar.sedi@goias.gov.br

Portaria Intersecretarial nº 12/2021-SEDI/GOIASPARCERIAS (Comissão Especial de Avaliação)

Publicação da Portaria Intersecretarial nº 12/2021

Edital e Anexos

Edital do Chamamento Público

Extrato do Aviso de Chamamento Público n° 03/2021 – SEDI

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Formulário de Manifestação de Interesse

Anexo III – Formulário de Cessão de Direitos Autorais

Anexo IV – Lista de Legislação Relevante

Anexo V – Declaração do Art. 7º da CF

Anexo VI – Metodologia de Análise das Manifestações de Interesse

Anexo VII – Metodologia de Análise e Avaliação dos Estudos

Anexo VIII – Documentos da Gleba Devoluta e das UCs Estaduais

Anexo IX – Cláusula Compromissória

Informações 

Termo de Autorização

Prorrogação do Termo de Autorização

Autorida: Enel Brasil S.A.

Prazo de Entrega dos Estudos: 60 sessenta dias até dia 09/04/2022

Convênio nº 774886/2012

Objeto: Implantação de sistemas coletivos de agua em comunidades rurais dispersas no estado de Goiás, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do acesso e uso da água – Água para Todos.

Concedente: 53000 – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Valor Global: R$ 18.608.315,60

Acompanhar Convênio na Plataforma Mais Brasil

Convênio nº 774886/2012

Objeto: Implantação de sistemas coletivos de agua em comunidades rurais dispersas no estado de Goiás, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do acesso e uso da água – Água para Todos.

Concedente: 53000 – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Valor Global: R$ 18.608.315,60

Acompanhar Convênio na Plataforma Mais Brasil

Convênio nº 658392/2009

Objeto: Construção de escolas em atendimento ao plano de Ações Articuladas -PAR no âmbito de Plano de metas compromisso todas pela educação.

Concedente: MEC/FNDE

Valor Global: R$ 1.117.009,48

Acompanhar Convênio no SIGPC

Convênio nº 658392/2009

Objeto: Construção de escolas em atendimento ao plano de Ações Articuladas -PAR no âmbito de Plano de metas compromisso todas pela educação.

Concedente: MEC/FNDE

Valor Global: R$ 1.117.009,48

Acompanhar Convênio no SIGPC